Магазин готовых договоров
В договоре определяются права и обязанности заказчика и подрядчика, устанавливаются четкие положения, касающиеся определения количества подлежащей производству продукции, ее ассортимента, качества, порядка передачи / поставки заказчику.
Договор подходит для организаций, не имеющих собственных производственных мощностей, но желающих по тем или иным причинам заказать производство своей продукции подрядчиком по заказу и на основании технических условий, либо других данных, предоставленных Заказчиком.
Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:
- комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.
3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
В чем отличие договора на контрактное производство от договора подряда
При проведении процедуры государственной регистрации продукции в аэрозольной упаковке в наших компетентных органах было сказано, что подавать документы может только Изготовитель, либо нам можно заключить с той организацией договор на Контрактное производство и тогда МЫ будем считаться изготовителем и сможем от своего имени подавать документы на получение протоколов испытаний и свидетельств о гос. регистрации.
Наша компания является производителем инсектицидных и репеллентных средств. Часть продукции (а именно продукты в аэрозольной упаковке) для нас производит другая организация по договору подряда. Та организация является Изготовителем, что указано на упаковке, но производят продукцию они по нашим рецептурам.
Договор подряда на производство кадастровых работ
9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение Сторонами своих обязательств, в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Договор подряда на изготовление изделия
3.2. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
4.4. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемый между юридическими лицами
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
Договор подряда на изготовление
Предметом данных договоров является определенная услуга, которая оказывается подрядчиком. Пример этой ситуации – взаимная договоренность женщины-сиделки и престарелой бабушки, описанной на бумаге и заверенная личными подписями сторон.
Все договоры обычно, имеют одно основание: кто-то что-то кому-то должен и обязуется исполнить в срок и надлежащим образом. Именно по данному критерию и схожи в некоторой степени договор подряда на изготовление и договор подряда на оказание услуг. Стоит заметить, что договоры подобного рода имеют различный смысловой эффект, но одинаковое основание. Именно поэтому их относят к одной группе договоров – договоров подряда.
Договор подряда на контрактное производство
_________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
«Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны и
(устава, положения)
________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование предприятия)
в лице ____________________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф. И. О.)
на основании _________________________________________________________, с другой стороны, заключили
(устава, положения)
настоящий договор о нижеследующем:
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки
выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение ______________ дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Договор подряда на выполнение строительных работ
- требовать в соответствии со ст.450 ГК пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила Смету не менее чем на %;
- требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.
- вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в Смете общей стоимости строительства и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ;
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Договор подряда по изготовлению и монтажу
Выражаем сердечную благодарность всем жертвователям и строителям храма,
а также Сергею Ивановичу Левкину — руководителю Департамента Градостроительной политики гор. Москвы, префекту ТиНАО Набокину Д.В, зам. префекта по строительству Исаеву И.В. руководителям комитета по архитектуре и градостроительной политики гор. Москвы, комитета государственного строительного надзора гор.
Основные отличия трудовых отношений (статья 211 КОСГУ) от гражданско-правовых (статья 225, 226 КОСГУ) можно сформулировать так. При трудовых взаимоотношениях учреждение: предоставляет сотруднику оплачиваемый отпуск; обеспечивает работнику социальную защиту на случай временной потери трудоспособности; гарантирует страхование сотрудника от несчастных случаев и производственных заболеваний; выплачивает иные предусмотренные законом компенсации. При гражданско-правовых взаимоотношениях, если иное не оговорено договором, учреждение-заказчик не обязано предоставлять подрядчику – физическому лицу какую-либо социальную защиту. Еще одно типичное нарушение – использование средств, поступивших в учреждение по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ, на расходы, предусмотренные подстатьей 213 «Начисления на оплату труда» КОСГУ.
Договор подряда на выполнение строительных работ
2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.
________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Договор подряда на выполнение работ и услуг
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.
Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей
в) предоставить помещение для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220 В к месту работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;
2.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
Договор № подряда на производство работ
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить с использованием своих материалов, собственными силами и средствами работы ______________________________________________________________________ (далее — Объект).
10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается один год с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Объекта после ремонта.
Договор подряда на изготовление и монтаж
Гк рф по договору подряда одна сторона ( подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ( заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику , а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Поставляемые металлоконструкции изготавливаются в соответствии с требованиями технической документации , условиями договора и ( п. Благодаря гидроабразивной и лазерной резке металлов наши изделия обладают чистыми срезами и точно выдержанным размером. При этом учтено , что исходя из специфики выполняемых работ , в материалы дела не представлено бесспорных доказательств необходимости составления исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве , реконструкции , капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования , предъявляемые к актам освидетельствования работ , конструкций , участков сетей инженерно-технического обеспечения рд-, утвержденным приказом федеральной службы по экологическому , технологическому атомному надзору от г договор подряда на изготовление металлоконструкций . Поэтому непередача такой документации не является законным основанием неоплаты работ.
Также отмечено , что работа по завершению монтажа металлоконструкций и передача необходимой исполнительной документации будет произведена после поступления указанной суммы на расчетный счет договор подряда на изготовление металлоконструкций . Третье лицо — генеральный заказчик строительства объекта — огбу укс белгородской области — также указало на приемку от генерального подрядчика выполненных на объекте , в том числе истцом , работ , подтвердив это справками о стоимости выполненных работ n 2 от 19. Истец признает ненадлежащее исполнение и непередачу исполнительной документации , дает гарантии завершения работ , однако их не исполняет , что отражено в гарантийных письмах истца…
Факт незавершенных и некачественно выполненных работ по договору на дату подписания акта принятия подтверждается гарантийным письмом истца , обязательства по их предстоящему завершению признаются истцом и спустя еще 3 месяца. Смр , начальника пто оао су — 8 белгородстрой в ходе обследования качества работ , выполненных ооо смк агентство реконструкции , были подтверждены обнаруженные ранее генподрядчиком недостатки!
Срок изготовления и монтажа продукции — 3 календарные недели с момента поступления технической документации со штампов в производство работ и авансового платежа в полном объеме. Металлические детали , опоры и даже декоративные объекты широко востребованы в самых разных отраслях современной промышленности! Мы доверяем нашим мастерам и уверены , что вам обязательно понравится результат их работы.
Договор подряда на изготовление сайта
5.2. При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
4.4. В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.
