Право на приостановление работ по договору подряда
В данной ситуации суды не оценивают героизм и великодушие подрядчика, который, невзирая на существенные трудности, приступил к работам, а наоборот — указывают на утрату им права в такой ситуации ссылаться на вынужденную необходимость нарушения сроков выполнения работ или удорожание работ (Постановления АС МО от 18.07.2022 по делу N А40-113995/2022, АС МО от 31.05.2022 по делу N А40-148806/2022).
При отсутствии предварительного одобрения работ со стороны заказчика суды также принимают во внимание требование законодательства оценить необходимость немедленных действий на стройплощадке и, следовательно, невозможность приостановки и заблаговременного уведомления заказчика. Тем не менее, возможно, понадобится назначение судебной строительно-технической экспертизы в целях установления необходимости проведенных дополнительных работ, их фактического объема и стоимости.
Если же в такой ситуации суды установят, что у подрядчика имелась техническая возможность уведомить заказчика о необходимости дополнительных работ, риски такого неуведомления относятся на подрядчика.
Порядок приостановления работ по договору подряда
При согласии заказчика с выполнением дополнительных работ подрядчик обязан их выполнить и может отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам ( п. 5 ст. 743 ГК РФ).
3) наличие иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Поскольку законом не регламентированы способы извещения подрядчиком заказчика о приостановке выполнения работ в случае выявления указанных в ст. 716 ГК РФ обстоятельств, это могут быть любые допустимые способы. Например, подрядчик уведомление заказчику может передать нарочным, телеграммой или по факсу, подрядчик может также использовать электронную почту и сервисы обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) при условии, что в договоре была согласована такая возможность с указанием контактных данных для оперативной связи.
Договоро приостановлении работы
Подскажите пожалуйста, как действовать в данной ситуации:
сотрудник написал заявление о приостановлении работы в связи с задержкой выплаты зп 10 числа. 12 числа задолженность была погашена, однако сотрудник так и не вышел на работу. 13 числа в офисе его проинформировали, что зп ему перечислена. Начиная с 14 числа составляли Акты об отсутствии на рабочем месте и 24 числа отправили ему письмо, что ТД с ним расторгнут по инициативе работодателя за прогул.
Вопрос: можно ли таким образом расторгнуть ТД, если нет, то как действовать дальше?
Письмо с копиями актов отправили.
Сотрудник на работе больше не появлялся, объяснений не давал. В письме ему было указано явиться для дачи объяснений.
Меня больше мучает вопрос — можем ли мы расторгнуть договор пока не имеем объяснений (он же может и больничный принести)?
Уведомление о приостановлении работ
Положения ст. 719 ГК РФ не обязывают подрядчика уведомлять заказчика о приостановке, однако судебная практика, опираясь также на положения п. 1 ст. 716 ГК РФ, говорит о том, что подрядчик все же должен уведомлять заказчика о приостановлении работ (Определения ВАС от 15.04.2022 № ВАС-3814/10 по делу № А60-12173/2022-С11 , от 18.06.2022 № ВАС-5214/09 по делу № А65-29074/2022 , Постановление ФАС ВВО от 28.01.2022 по делу № А43-2202/2022-8-72 ).
Изменение сроков выполнения работ может быть вызвано в том числе приостановлением работ подрядчиком. О том, когда такое приостановление возможно, а также о том, нужно ли составлять уведомление заказчика о приостановлении работ, расскажем в нашей консультации.
Тема: Приостановление работ по договору и НЗП
Дело в том, что все, что делалось закрылось актами выполненных работ. А оставшаяся часть работ по взаимному соглашению будет выполнена где-то через полгода.
Как в этом случае с НЗП?
Логично, что раз нет работ и расходов, то и незавершенки нет.
Получается, что при НЗП учитываются суммы не всех договоров, а только тех, по которым начали осуществляться работы?
То есть, если мы пишем в договоре, что работы начинаются в след. квартале, то незавершенки нет?
Это как-то просто. Или это распространенная практика?
Откликнетесь, люди
Порядок приостановки работ по договору подряда
Возможна ли приостановка работ заказчиком по договору подряда? По логике указанных статей заказчик вправе подтвердить решение подрядчика о приостановке работ и установить срок исполнения или надлежащего исполнения встречного обязательства. Таким образом, продолжительность периода вынужденной консервации производственного процесса становится обоюдным решением. Одностороннее решение заказчика о приостановлении работ законом не предусмотрено.
Если такое уведомление не было направлено, подрядчик не сможет ссылаться на указанные обстоятельства в обоснование просрочки и к нему будут применены предусмотренные договором санкции. Так, в постановлении 17-го ААС от 29.12.2022 по делу № А60-42810/2022 суд, установив наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 716 ГК РФ, но не установив факт направления уведомления с предложением корректировки сроков, согласился с тем, что исполнитель обязан выплатить неустойку.
Какое соглашение о приостановлении работ по договору
Именно по этой причине споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядных договоров, находятся в тройке наиболее часто разбираемых арбитражными судами. Надо сказать, что действующее законодательство дает подрядчику широкие возможности выступать в отношениях с заказчиком с позиции сильной стороны.
142 ТК РФ). Рассмотрим, как должно быть оформлено извещение о приостановлении работы, что вправе делать фирма, если такой документ не представлен, а также приведем образец уведомления о выплате задержанной заработной платы.
Оплата труда при приостановлении работы
В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем может быть установлен неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Оплата труда работника в этом случае производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Достигнутые соглашения об изменении условий трудового договора необходимо закрепить в письменной форме (дополнительное соглашение к трудовому договору) ст. 72 ТК РФ. При этом работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Изменение условий трудового договора, в связи с установлением неполной рабочей недели возможна и по инициативе работодателя, но лишь в случае, чтобы избежать массового увольнение работников, с соблюдением процедуры установленной ст.372 ТК (учет мнения профсоюзной организации) и на срок до 6 месяцев (ст.74 ТК РФ)
В случае если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня и неполной рабочей недели, в соответствии со ст. 74, то трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но с соблюдением правил установленных ст. ч.3 ст. 81 и ч.1 ст.82 ТК РФ (письменное уведомление о предстоящем увольнении не позднее, чем за два месяца и обязанным предложением работнику в письменной форме другой имеющейся у работодателя работы).
В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Как правило, начало простоя оформляется приказом руководителя.
В связи с отсутствием сбыта продукции, производимой лесхозом, уменьшением объема производства, руководителем предприятия издан приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю. Продолжительность работы в эти три дня составляет 6 часов в день. Часть работников согласились с данным приказом, часть — нет.
Часть работников написала заявление о приостановлении работы до полного погашения задолженности по заработной плате с выплатой процентов за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования банка.
Как оплачивается это время, должен ли издаваться какой-то приказ по предприятию? И с какого дня считать приостановление работы, так как все эти работники написали заявление о приостановлении с одного и того же числа (23 марта 2022г.), хотя некоторые из них находятся в очередном или административном отпуске, которые заканчиваются в разное время?
Возможность приостановления производства работ по госконтракту
Но в любом случае я бы рекомендовал направить заказчику письменное требование о принятии им мер по содействию Вам (подрядчику) в выполнении своих обязательство по договору путем обеспечения подключения необходимых ресурсов (отопления, электроэнергии, водоснабжения). В противном случае у Вас не будет реальной возможности выполнить в срок необходимые работы (так в письме и указывайте).
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности
или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации или переданной для переработки
(обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее
завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание
заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им
к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные
обстоятельства.
Приостановление действия договора
В настоящее время в законе отсутствуют четкие нормы права, регулирующие вопрос приостановления действия договора. Однако, гражданское законодательство носит диспозитивный характер, в связи с чем, так как гражданский кодекс не содержит запрета на приостановление действия договора, то действие договора может быть приостановлено по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке.
Можно непосредственно в договоре указать основания для приостановления, например, не исполнение обязательств по оплате; не предоставление документов, предусмотренных договором; плохие погодные условия и др. Подробнее, как составить договор между физическими лицами или организациями читайте по ссылке, а также смотрите видео с советами:
HQ — — — Адвокат
нет Такая судьба у нашего простого народа, жить в говне. ны К пенсии человек УЖЕ оплатил несколько капремонтов, но не увидел ни одного. ((( Госдуму на дыбу Теперь заставят жить до 80-ти. Как минимум, у нас до сих пор доживают до 100.
имеют имеют, покупай электроплитку А чё тут непонятного? Подумаешь взорвешься, куй с тобой. Но ты ведь соседей за собой потянешь еще, вот в чем дело то. Ты не Порошенко? Согласно Правил пользования газом в части обеспечения.
Приостановление работ
Кроме того, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
ФАС отметил, что подрядчик, не предупредивший заказчика о таком обстоятельстве или продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Приостановление выполнения договора
Венская конвенция о праве международных договоров — 1969 года – международная конвенция, закрепляющая основополагающие международно правовые нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению межгосударственных договоров. Конвенция была… … Википедия
Клиринг — (Clearing) Понятие клиринга, история клиринга, типы клиринга Информация о понятии клиринга, история клиринга, типы клиринга Содержание Содержание 1. Понятие валютный 2. Отличия валютного клиринга от внутреннего межбанковского клиринга 3. Формы… … Энциклопедия инвестора
Временное приостановление работы предприятия
– Руководитель нашей организации в начале марта принял решение о временном приостановлении работ. В каком порядке следует рассчитать пособие по временной нетрудоспособности работника, у которого период нетрудоспособности совпал с периодом простоя предприятия?
– Под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Это следует из положений статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации.
