Договор подряда на изготовление под брендом
В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования. 7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой.
Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией. 7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции.
Расходы на дополнительную поставку несет Подрядчик. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 8.1. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и Спецификации Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставитьофициальный документ, выданный компетентным государственным органом илиорганизацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы. 8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином. 8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора.
Договор подряда на изготовление под брендом
В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой. 12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)календарных дней с даты расторжения Договора.
12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,возникших до даты расторжения.
13.Прочие условия. 13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряютюридическую силу. 13.2.
М.П.
При утверждении цвето-пробы (промышленного образца, принтерной распечатки по согласованию сторон), Заказчик несет ответственность за достоверность следующей информации: 2.3.1. Товарный знак (правильность написания), если таковая имеется. 2.3.2.
Договор на изготовление товара под брендом
Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ; и на упаковку: . 5.4. Заказчик на основании от » » г. N предоставляет Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): . (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства) 6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
(стандарты, технические условия и т.п.) Дополнительные требования по качеству: (ISO и т.д.). 2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов и сырья должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а именно: . 2.3. Гарантийный срок на результат работ составляет с момента .
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Цена за переданный Заказчику результат работ установлена в рублях согласно Приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнениянастоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя. 10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо невыполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несетответственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 10.4.
За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере . 6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 7. Конфиденциальность. 7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.
7.2. Продукция, произведенная по настоящему Договору, является собственностью ЗАКАЗЧИКА с момента подписания Акта приемки-передачи. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать произведенную по настоящему Договору продукцию третьей стороне и не использовать ее самостоятельно в рекламных или иных целях. 7.3.
Договор подряда на изготовление под брендом
Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей. 1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8.
Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора. 2.3. Продавец имеет право: 2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем. 3.
Продажа чужого товара под своим брендом
В сертификате соответствия (речь вероятно идет о Декларации соответствия Технического регламента Таможенного Союза) указан другой производитель, а также его марка (либо иной индивидуализирующий товар признак).
Если хотите избежать каких-либо конфликтов с изготвителем или проблем с госорганами (а недействительная информация в ДС ТР ТС (декларация о соответствии) будет являться достаточным основанием для их возникновения) следует поступить следующим образом:
Договор на изготовление товара под брендом
2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.
Оформляем договор подряда. Как правило, правоотношения по контрактному производству оформляются договором подряда, поскольку по своей правовой природе он не относится к группе договоров, опосредующих переход имущественных прав, а его целью является выполнение определенных работ по заданию заказчика. В рамках контрактного производства товар в полном объеме подлежит передаче владельцу товарного знака. Именно заказчик будет вводить продукцию в гражданский оборот. В договоре на производство продукции обязательно должно быть зафиксировано согласие заказчика (владельца товарного знака) на нанесение принадлежащего ему товарного знака на продукцию.
Контрактное производство позволяет производителю загрузить мощности, сосредоточиться на решении задач, связанных с выпуском продукции, и не задумываться о ее сбыте. В рамках подобной кооперации можно развивать бизнес без инвестиций в собственный бренд. Соответственно, сокращаются затраты на сбыт готовой продукции.
Как заказать производство в Китае под своим брендом (торговым знаком)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, когда заказываешь производство товара в Китае, уже существующего на рынке, но со своим лейблом (с нашим зарегистрированным торговым знаком), а реализовывать планируешь в России, какие документы необходимы для легальной торговли?
Уважаемые дамы и господа!
Заказать производство товара под своим брендом можно не только в Китае!
В плане текстиля заказ производство товара в Узбекистане обойдётся на много дешевле чем в Китае. И по качеству и по цене узбекское текстильные производство намного выгоднее
А если расчет наличными денежными средствами то вы можете заказывать копии мировых брендов — достаточно предоставить образец )))
Договор на производство продукции под товарным знаком Заказчика (стр
2.4. При изменении требований документов, регламентирующих правила торговли, требований к информации на упаковке (маркировки товара), Производитель самостоятельно и за свой счет вносит изменения в информацию на упаковке (в маркировку товара). Работы и услуги по внесению изменений в дизайн упаковки оплачиваются Производителем самостоятельно в полном объеме.
2.2. Товарный знак, Дизайн упаковки (на штуку, блок, транспортную тару) утверждается сторонами путем подписания цвето-пробы (промышленного образца, принтерной распечатки по согласованию сторон) не менее чем в двух экземплярах, подписанная цвето-проба является неотъемлемой частью настоящего договора и хранится обеими Сторонами до окончания срока действия договора.
Как работать под чужим брендом
- Можно использовать знания и идеи успешных предпринимателей.
- Фирма, которая заключила договор о франчайзинге, всегда следит за процессами, ведущимися на новом производстве, поэтому работать становится гораздо комфортнее.
- Эта же фирма часто старается повысить квалификацию местных предприятий, что удобно для развития бизнеса.
- В будущем можно выйти на более высокий уровень предпринимательской деятельности.
Для начала необходимо узнать все о франшизе. Просто приступить к производству какого-либо товара под уже известной торговой маркой нельзя, так как это незаконно. А вот франшиза как раз-таки является легальным методом ведения местного бизнеса под чужим брендом. Плюсы от открытия бизнеса по схеме франшизы следующие:
Договор на изготовление товара под брендом
С юридической можно и по другому. Подписываете договор аренды оборудования, помещений и оформляете к себе на работу совместителями несколько необходимых сотрудников. Сырье закупаете сами или покупаете у него. Тут возможны разные экономические и финансовые нюансы. В этом случае декларация целиком оформляется на Вас.
Скажите, кто-нибудь искал активно компании, готовые выпускать товар под собственной торговой маркой? Может кто-то работает, поделитесь опытом, с чего начать? Может есть какие-то лояльные компании, от которых можно оттолкнуться или с которыми долгосрочно работать.
Договор оем производства
ОЕМ производство означает такую систему отношений между компаниями, в которой определённое заводское предприятие выполняет продукт по спецзаказу, а также по взаимной договорённости с владельцем торговой марки. В итоге, выпускаемый товар имеет фирменную марку заказчика. Это означает, что благодаря OEM производству, абсолютно любая компания может произвести идентичный по качеству и характеристикам продукт своего бренда, без существенных капиталовложений. OEM производство даёт возможность компании-заказчику производить товары под названием своей марки, а не под названием марки производителя.
минимизация расходов на организацию производственного цикла; снижение затрат на оплату труда персонала; упрощение процессов экспорта; решение бюрократических вопросов; контроль качества; транспортировка. Многие европейские и американские компании уже давно пользуются этой формой организации производства, благодаря которой стало возможным снижение себестоимости продукции с одновременным сохранением ее высокого качества.
Работа под чужим брендом
Данная форма кооперации субъектов хозяйствования получает все большее распространение. Тому способствуют глобализация мировой экономики и стремление компаний повысить конкурентоспособность своих товаров, работ и услуг. Некоторых привлекает тот факт, что при контрактном производстве заказчик и изготовитель фактически работают как одна команда, поскольку их интересы направлены на реализацию взаимовыгодного проекта.
Контрактное производство позволяет производителю загрузить мощности, сосредоточиться на решении задач, связанных с выпуском продукции, и не задумываться о ее сбыте. В рамках подобной кооперации можно развивать бизнес без инвестиций в собственный бренд. Соответственно, сокращаются затраты на сбыт готовой продукции.
Производство под собственным брендом в Китае
Китайские фабрики при заключении контракта с компаниями мировых брендов могут за считанные дни обеспечить магазины и бутики всего мира продукцией бренда заказчика. Получается, что заказчику необходимо только запатентовать свой товар, а далее по разработанным планам поставщика китайская фабрика воплощает эти планы в жизнь. Все кажется довольно простым для производства под собственным брендом в Китае, но и тут есть свои подводные камни и нюансы.
Таким образом, при снижении продаж товаров под брендом заказчика предприниматель легко может изменить ассортимент, заключая новый договор с фабрикой производства товаров под его брендом. Так же при изменении ситуации на рынке есть возможность быстрого «ухода», без видимых потерь. Еще одним плюсом производства под собственным брендом в Китае является достаточно дешевая стоимость услуг производства, а качество впускаемых товаров остается на высоте.
Производство товара под собственным брендом из китайских комплектующих
Вопрос об угрозах в частности заключается в вопросе, не будет ли для контролирующих органов такая ситуация рассматриваться как введение в заблуждение Потребителя, со всеми вытекающими отсюда последствиями..
С недавнего времени встал вопрос о возможном заключении договора на изготовлении комплектующих в Китае- один вариант, второй — полностью изготовление «продукта» в Китае, ввод в гражданский оборот в РФ под нашим брэндом. Естественно , на упаковке указываем информацию о производителе и стране-изготовителе — РФ.
Сайты знакомств по всему миру для мужчин
Все товары, на которых он ставится, производят сторонние изготовители на основании гарантийных писем. Реальность такого поворота событий подтверждает указанное выше постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от В году компания-правообладатель зарегистрировала за собой товарный знак, а в году передала права на его использование кондитерской фабрике.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался п. Допустим, компания, зарегистрировавшая за собой этот товарный знак, сама не занимается производством товаров.
Продукцию под товарным знаком компании производит сторонний изготовитель
Если стороны ограничатся только договором о производстве продукции и не оформят передачу товарного знака в соответствии с правилами четвертой части Гражданского кодекса, то правообладатель в отдельных случаях может лишиться своего брэнда. И довод о том, что он не планировал передавать права по товарному знаку изготовителю, а предполагал только его нанесение на продукцию, не сработает.
). Например, Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что права на использование товарного знака нельзя передать по договору об участии в производстве, «поскольку такой договор, не зарегистрированный в уполномоченном органе (Роспатенте), не является лицензионным» (
